de Saint-Martin-la-Pallu
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Pouvoir adjudicateur : commune de Saint-Martin-la-Pallu, 15, route de Lencloitre-Vendeuvre, 86380 Saint-Martin-la-Pallu.
Procédure de passation : marché de travaux passé selon une procedure adaptée (article R2123-1, 1° du Code de la commande publique).
Objet du marché : extension du réseau d'assainissement route de Charrais à Etables - Commune déléguée de Charrais - Saint-Martin-la-Pallu.
Allotissement :
Lot n° 1 : Réseau
Lot n° 2 : Poste de relèvement
Délai d'exécution et démarrage des travaux : . Délai d'éxecution : 8 semaines. . Début des travaux : janvier 2020. . Fin des travaux : février 2020.
Modalités de retrait du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) : les entreprises intéressées par la présente consultation peuvent télécharger le DCE sur la plateforme
www.marches-securises.fr
Date limite de réception des offres : le 6 décembre 2019 avant 12 h. Envoi par voie électronique sur la plateforme de dématérialisation www.marches-securises.fr
Critères de jugement des offres : selon les critères mentionnés dans le règlement de la consultation.
Délai de validité des offres : 120 jours.
Renseignements : pour toute demande de renseignements complémentaires concernant le marché, les échanges s'effectueront via le profil d'acheteur sur le site www.marches-securises.fr
Date d'envoi à la publication : 8 novembre 2019.