AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Pouvoir adjudicateur : mairie de Saint-Martin-la-Pallu, Vendeuvre-du-Poitou, 15, route de Lencloître, 86380 Saint-Martin-la-Pallu, tél. 05.49.54.59.60.
Procédure de passation : marché de travaux passé selon une procédure adaptée (article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016).
Objet du marché : calibration de voirie et viabilisation de 6 parcelles
Décomposition des lots :
Lot n° 1 : TERRASSEMENTS - VOIRIE - ASSAINISSEMENT
Lot n° 2 : ELECTRICITÉ - ECLAIRAGE - TÉLÉPHONE - EAU POTABLE
Délais d'exécution et démarrage des travaux : délai d'exécution : 1.5 mois maximum. Début des travaux : début janvier 2020. Fin des travaux : début février 2020. Variantes : variantes libres autorisées.
Modalités de retrait du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) : les entreprises intéressées par la présente consultation peuvent télécharger le DCE sur la plateforme www.marches-
securises.fr
Date limite de remise des offres : au plus tard le lundi 2 décembre avant 12h00 - Envoi par voie électronique sur la plateforme de dématérialisation www.marches-securises.fr
Critères de jugement des offres : selon les critères mentionnés dans le règlement de la consultation.
Délai de validité des offres : 120 jours.
Renseignements : pour toute demande de renseignements complémentaires concernant le marché, les échanges s'effectueront via le profil d'acheteur sur le site www.marches-securises.fr
Date d'envoi du présent avis à la publication : vendredi 8 novembre 2019.